鼎律空间法律咨询平台特约工程纠纷刘政伟律师为您解答沈阳发包人没提供图纸可以延期吗？
2018-12-21 16:34:15
鼎律空间小管家
沈阳发包人没提供图纸可以延期吗？
在投标中标后，发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料是否可以工程延期？沈阳发包人没提供图纸可以延期吗？这个问题需要专业人士为您进行解答，鼎律网特约沈阳工程纠纷律师——刘政伟律师为您提供专业解答。
沈阳发包人没提供图纸可以延期吗？
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。
① 土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平(通水、通电、通路、场地平整);
② 施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续(如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等);
③ 地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点;
另外值得一提的是，如果承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工，工期顺延。
上述内容为工程延期的合理情形如果您还有类似：“沈阳工程违约延期怎么办？沈阳工程延期可以要求赔偿吗？”的问题，请点击鼎律网在线咨询，会有资深工程纠纷律师为您提供专业的解答。
鼎律网沈阳特约工程纠纷律师简介
刘政伟 律师
擅长领域：房地产与建筑工程；金融、不良资产收购与处置。
辽宁省政府法律顾问，辽宁省优秀律师，辽宁省第十二届人民代表大会常委会地方立法专家，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会企业法律人才库专家、沈阳仲裁委员会仲裁员。专注于建筑工程与房地产、不良资产收购与处置等法律事务，著有《建筑工程法律实务》一书。